臺灣臺南地方法院(民事),訴字,98年度,947號TNDV,98,訴,947,20110913,3

臺灣臺南地方法院民事判決　　　　　　　 98年度訴字第947號原　　　告　上盟先進科技股份有限公司法定代理人　陳崇斌訴訟代理人　王正宏律師被　　　告　世禾科技股份有限公司法定代理人　陳學聖訴訟代理人　李合法律師　　　　　　趙培皓律師　　　　　　劉芝光律師上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國100年8月23日言詞辯論終結，判決如下： 主 文原告先位之訴暨假執行之聲請均駁回。被告應與原告締結如附件所示之超純水系統設備之承攬本約（工期為二個月二十三日）。被告應給付原告新台幣貳佰壹拾肆萬參仟捌佰元，及自民國九十八年八月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。本判決原告勝訴部分，於原告以新台幣柒拾萬元供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣貳佰壹拾肆萬參仟捌佰元為原告預供擔保後，得免為假執行訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。 事 實 及 理 由壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴 ，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結 者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、7款分別定有 明文。本件原告起訴時原係請求「被告應給付原告新臺幣（ 下同）2,143,800元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日 止，按週年利率百分之5計算之利息。」嗣於民國100年5月1 2日以民事追加聲明狀追加備位聲明，並更正聲明為「先 位聲明：被告應給付原告2,143,800元，及自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 備位聲明：⒈被告應與原告締結超純水系統設備之承攬本約 。⒉被告應給付原告2,143,800元，及自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。」查原 告先、備位主張之基礎事實均係依兩造於97年9月22日採購 單之法律效果請求被告給付報酬，其先、備位聲明請求之基 礎事實相同，且無礙於被告之攻擊防禦及訴訟終結，是原告 為前開訴之追加、變更，合於法律之規定，應予准許。貳、實體方面：(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});一、原告起訴主張： ㈠緣被告於97年9月間因增設位在臺南科技工業區之新廠而需 設置一「超純水系統設備」，被告公司因生產製程上有製程 用水之需求，且該製程用水需要之純水，須符合被告公司製 程所需要之水質品質（例如導電度及電阻值），同時必須符 合被告公司生產製程所需之特定用水量及回收量，故被告乃 將其所需製程用水之各項需求逐一列出，交由各廠商自行設 計系統設備及報價。由於原告所提出之超純水系統設備規劃 書詳細說明設計基準及系統規範等，並同時依照該規劃書之 內容彙整出有標示品名規格、數量、單價之報價單，可滿足 被告製程用水需求之設備報價且報價合理，原告原報價金額 係353萬元，經兩造於97年9月19日議價後以310萬元（未稅 ）成交，被告乃隨即於97年9月19日開立採購單予原告，採 購項目品號品名規格「X0000000純水設備（詳細內容如報價 單）」，付款條件約明「訂金20%（現金票）設備到廠安裝 完成（70%月結3個月票）驗收完成（10%月結3個月票）」； 並於備註欄加註「設備安裝完成日期12/15」。原告於接獲 此承攬合約後，基於工期僅短短不到3個月之時間，隨即依 照原設計之設備系統規格與品項進行各項零組件之委外訂作 與購買，正逢主要設備組件已依被告之特殊需求及規範逐一 完成，即將進場安裝及測試之際，被告卻突於97年11月13日 以傳真方式向原告提出採購變更單，並告知原告取消系爭訂 購單，原告對此甚感錯愕，而被告對於原告之損失完全卻不 聞不問。 ㈡兩造間對於被告所需之系爭超純水系統設備採購合約之重要 之點已達成意思表示合致，故承攬契約已有效成立： ⒈原告前曾承攬施作完成被告世禾三廠一期之超純水設備， 故被告世禾三廠之廠務人員於97年4月25日告知原告要原 告依照世禾三廠之規格與設備需求提報系統規劃書與價格 予被告，原告遂先將系統規劃書及報價單予被告。嗣被告 變更其系統需求，希望原告將原先所規劃RO純水處理量為 6噸之規格修正為8噸，原告乃在97年9月4日重新送第2版 之超純水系統設備規劃書及報價單，經被告公司臺南廠之 廠務人員確認合格後，始送交予被告新竹總公司採購經理 陳心格，並由陳心格與原告副理余東某以電話進行議價， 議價完成後確認雙方以310萬元（未稅）成交，並談妥付 款條件與進廠安裝時程，陳心格並將兩造之意思合意內容 書立成採購單，經被告公司總經理簽認後開立採購單予原 告，而原告於收受該採購單後，依雙方契約合意之內容及 採購單下方說明欄第3點「廠商請於3日內確認回傳本公司(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ，逾期視為認可此訂單之內容」之記載，檢視採購單上之 契約條件均係雙方議價時所確認，當即同意該採購單之各 項條件內容，並於97年9月22日予以確認用印回傳，且被 告告知依公司內部請款作業流程，請領款項須有工程合約 書作為依據，是原告乃於同日一併將書面契約文件及設備 規劃書明細資料送交被告公司用印。據此，雙方之超純水 設備承攬契約當即有效成立。又原告嗣後隨即向材料廠商 發出材料訂購單，以求如期完成本件設備工程之施作，惟 被告於97年10月初通知原告變更需求，要求原告修正規格 ，原告遂於97年10月6日提出修正版本即第3版之超純水系 統設備規劃書及報價單。詎料，被告旋又通知原告要修正 部分需求規格，原告乃復於97年10月20日提出修正版本即 第4版之超純水系統設備規劃書及報價單送交被告。另原 告未向被告收取訂金即開始施作實係因時程很趕，原告於 97年9月22日與被告確認後，被告要求設備於同年12月15 日要進場安裝完成。 ⒉被告自承因兩造已完成議價程序並議定總價金310萬元（ 未稅），被告亦完成總經理之簽核，故被告才會於97年9 月19日簽發採購單予原告，由此顯見原告於97年9月初報 價後，被告已同意始下採購單，兩造已完成契約重要之點 之合意。再者，兩造並無約定本件系爭承攬契約須以何種 方式訂立，且採購單內容已將雙方議價時所談之各項條件 均記載完整，即採購單上已清楚記載承攬契約施作標的內 容「純水設備（詳細內容如報價單）」、總價金「310萬 元」、付款條件「訂金20%（現金票），設備到廠安裝完 成70%月結3個月票，驗收完成10%月結3個月票」、完成期 限「設備安裝完成日期12月15日」。是以，所有有關承攬 契約所必須約定之重要之點均已達成協議，倘非雙方就承 攬契約已達成合意，被告焉會將所有契約條件逐一臚列於 採購單上，因此足徵雙方就承攬契約已有效成立。又系爭 採購單下方之說明欄第3點記載：「廠商請於3日內確認回 傳本公司，逾期視為認可此訂單之內容」，由此記載內容 益徵雙方已經達成承攬契約之合意，開立採購單係要作雙 方合意之確認，是縱令原告不回傳採購單，亦認為契約已 經成立。此外，系爭購單下方之說明欄第4點有註記：「 逾期遲交，每1日扣款總價之千分之4」，故倘本件非買賣 契約，根本無此約定之內容。 ⒊被告辯稱兩造雖有簽立採購單之合意，但採購單之法律上 意義僅是「單純之告知」，須以簽立正式之契約書面，方 得認為契約已經成立云云。然被告此辯詞明顯違反契約法(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 理，蓋1份經過被告總經理簽名確認且有明確約定採購品 項內容、總價金310萬元（未稅）、付款條件與進廠安裝 時程之採購單，不僅有書面形式，更將契約重要之點完全 記載與約定完成，兩造根本無須另外約定其他形式之契約 即可依此履行契約，故當原告簽名確認接受此一採購單內 容時，兩造即成立系爭超純水設備之承攬契約，被告主張 採購單無任何契約效力，須另外簽定正式書面契約始能成 立契約云云，純係被告拒絕履約之藉口。何況「正式」與 否並非契約是否成立之判斷要件，且系爭採購單上亦未記 載兩造須再另以書面訂立1份合約，系爭承攬契約才能成 立之條件，顯見雙方並無如被告所稱須以書面簽訂正式合 約之條件約定，反而從採購單上說明欄第3點「廠商請於3 日內確認回傳本公司，逾期視為認可此訂單之內容」之記 載可證兩造根本無另以書面簽訂合約之意思，益徵原告主 張所謂另外製作之書面合約僅係配合被告公司內部請款作 業之流程乙節為可採，而與承攬契約是否有效成無涉，故 被告上開所辯無理由。又退萬步言，若採購單僅是單純之 告知，豈需經被告公司層層簽核，甚至還經總經理之簽核 ，且若承攬契約不成立，被告即無必要於97年11月13日再 發採購變更予原告通知取消訂購單，由此顯見該採購單已 具體以書面表彰雙方契約意思合致之內容，被告為拒絕履 約始片面開立另1採購變更單。綜上說明，被告主張採購 單及採購變更單均僅係單純之告知，無成立承攬契約之意 思云云，不足採信。 ⒋本件採購單雖有約定定金之部分，惟本件定金係約定在付 款條件，並不具有真正定金之性質，亦未約定定金未交付 ，視為契約不成立，因此該定金之約定僅係給付價金流程 ，並非特別約定定金係該採購單或契約成立生效之要件， 蓋採購單是經過繁複流程所確認，經被告審核完畢後，始 將合格廠商送被告新竹總公司，由被告新竹總公司尋找廠 商議價，而於整個議價過程中，被告若認為原告所提供之 純水設備有問題，理應提出，然被告未提出，並以310萬 元之價格議價成功，且被告亦未抗辯定金是否為契約成立 之要件，故被告認定其與原告有另訂契約之成立生效要件 應係屬被告公司之內部作業。 ⒌被告抗辯原告所提出之系統設備規劃書有一品項與其公司 要求之規格不符云云，惟： ⑴證人陳心格已於鈞院證述確認其係以原告所提出之報價 單所記載之品項資料與原告進行議價，雙方對於契約品 項並無不同之認知。是以，原告所提出之各項系統規劃(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 均係依照被告公司臺南廠所提出之要求，退步言，縱被 告認某一品項規格有所不符，亦僅係部分內容調整之問 題，與整體契約並無影響，且原告亦依被告之通知進行 修正而未要求增加價金。 ⑵原告係依被告公司臺南廠所提出之純水設備規格進行系 統設計，並將系統設備規劃書送交被告公司臺南廠進行 審核，以求在多家廠商中競取承攬被告之本項工程，故 原告絕不可能設計與被告公司臺南廠所提供之設備需求 不相符之規格進行系統規劃設計，否則無異等同先行棄 權；何況，本件純水工程及原告所提之系統設備規劃書 係已經通過被告公司臺南廠之審核才送回被告新竹總公 司進行議價，且雙方亦完成議價及書面確認，於議價完 成後，被告始又提出其就其中1項設備內容，亦即2次超 純水用水量之規格需求由2.5立方公尺/每小時，提升至 4立方公尺/每小時，而原告嗣亦同意做此部分之修改與 調整，因此原告有依照被告之指示修改該項設備之產能 規格，並提出系統設備規劃書及契約文件，以配合被告 公司內部請款作業，故被告以其中1項設備需求規格即 2次超純水用水量雙方有所歧異即認為兩造承攬契約不 成立，當無理由。 ⑶再者，被告於訂約前並無告知原告2次純水設備用水量 之需求為4立方公尺/每小時，原告於97年9月4日提出超 純水系統設備規劃書內容即係根據被告口頭告知原告用 水需求所作之規劃，是被告對於其用水需求一開始即係 4立方公尺/每小時應提出相關資料舉證。又倘當時被告 不同意原告提出之超純水系統設備規劃書內容（包括2 次純水設備之規格），被告應不會與原告進行議價並同 時下採購單。 ⑷此外，原告否認被告有交付新廠廠務設備規範書予原告 。原告係以原告之前承作被告三廠之純水設備去報價， 非以新廠廠物設備規範書做報價，且仔細比對被告所提 出之新廠廠務設備規範書就純水部分之規範內容與原告 經被告公司臺南廠審核通過之系統設備規劃書所載製程 用水需求之內容，即可看出單僅係被告之新廠廠務設備 規範書中之純水需求規範，並不足以規劃出原告所提出 之系統設備規劃書所載之製程用水需求，換言之，原告 之系統設備規劃書所記載之製程用水需求遠高於被告所 提出之廠務設備規範，由此足證，當時被告公司臺南廠 非以該份新廠廠務設備規範書提供予原告作為設計之基 準。(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ⑸至被告指稱原告2次超純水設備規格有誤云云，純係被 告變更需求所致，與原告之規劃能力無關，蓋原告早將 規劃書送交被告，從第1版修正至第4版，無一不是配合 被告需求之變更，且雙方在議價之前被告早已審查過原 告所提出之設備規劃書，經審查無誤始會與原告進行議 價，現被告於議價完成並簽發採購單進行確認後，因本 身需求變更而改口稱原告設計不符規格云云，其主張誠 無理由。 ⒍被告辯稱其未收到原告97年9月4日之規劃書，如何與原告 議價云云，然被告此等主張並非事實： ⑴依照證人陳心格於鈞院證稱：「（有無負責要審核廠商 的規劃書符合你們的規格需求？）這部分的業務是由廠 務系統的負責人審核，我的業務部分主要是針對價格的 議價。（依照被告公司的作業流程，有關臺南廠二期建 廠工程廠商的報價資料，如果要議價是否要從臺南廠轉 到新竹總公司給你？）是。（原告的純水工程報價資料 ，也是如同上述的轉送流程？）是的，但本件的報價資 料只有報價單。」等語。由上開證人陳心格對於被告公 司採購審核及議價之流程可知，各廠廠務人員是先對本 身所採購之品項規格，依照報價廠商所提出之各項規劃 書或報價單資料進行設備規格之審核作業，對於通過各 廠務負責人審核之報價廠商，才由各廠提報至被告新竹 總公司由採購經理陳心格進行最後之議價程序。本件超 純水設備之採購流程係由被告公司臺南廠先負責規格設 備內容之審核，經審核完畢後，才送到新竹總公司進行 議價程序，是原告所提出之報價資料，既會由被告公司 臺南廠送到新竹總公司進行最後之議價程序，足證被告 公司臺南廠已對原告所提出之系統規劃書與報價單資料 完成審核，否則被告公司臺南廠早應將原告之報價資料 剔除於合格名單之外，何以會將原告之報價資料送至新 竹總公司進行最後之議價作業程序。此外，被告亦自承 系爭超純水設備工程，有意承攬之廠商不僅原告1家， 尚有另外1家穎茂或穎祥淨水工程行，且依照該行員工 吳作祥於鈞院證稱：「在報價之前有檢送規劃書及報價 單給被告公司，但是在報價之後，被告公司沒有什麼回 應，就不了了之。」等語，顯見被告必係對於已審核通 過之報價廠商才會進行通知議價，否則即如同穎茂或穎 祥淨水工程行，完全未獲得被告任何回應或通知。從而 ，從被告公司採購經理陳心格主動通知原告進行議價之 舉動即表示被告已在議價前對原告所提出之系統規劃書(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 及報價單之內容完成審核，因此才由被告公司臺南廠將 報價單轉送至新竹總公司進行議價作業。是以，原告確 實已提供97年9月4日第2版超純水設備規劃書及報價單 予被告，並經被告審核通過，雙方始進行最後之議價階 段。 ⑵又證人李加文證稱：「（上盟公司於9月8日通知你有寄 資料給你，後來你離開公司才看，那他什麼時候寄給你 的？）我看電子郵件的日期是9月4日。」等語，即證人 李加文之證詞雖故意將原告於9月4日即寄出之系統規劃 書與報價單資料證稱一直未打開來看，直到97年10月離 職後才打開來看等語，然97年9月4日即已寄出之電子郵 件，證人李加文長達5天之時間均未打有來看，顯有違 電子業強調效率之常情，且縱證人李加文9月9日之後有 住院，則其職務亦有代理人進行。再者，由證人陳心格 經理之證詞可知，兩造早於97年9月19日之前幾天即已 進行議價，故被告早於97年9月19日之前幾天即已收到 原告所交付之系統規劃書與報價單，並由被告公司臺南 廠轉至新竹總公司予陳心格經理，否則雙方何以能進行 議價。是以，原告於締約之前已有依照被告之通知檢附 系統規劃書與報價單予被告，應可認定。此外，證人陳 心格證稱：「（在系爭超純水設備工程承攬事件中，參 與或經手何事？）…我在本件參與的部分，原告公司的 報價單轉到新竹給我的時候，我們在跟他作議價的作業 ，在97年9月19日前幾天開始跟余東某副理議價。」等 語。顯見證人陳心格因只負責議價而不負責審核設備規 格資料，若其未看到設備規劃書乃屬正常情事，惟被告 臺南廠若稱沒有看到原告所檢送之設備規劃書，卻直接 將原告之報價單送至新竹總公司，即有隱匿事實逃避責 任之嫌，蓋被告公司臺南廠若未看到原告之規劃書，豈 知原告所提供之設備統劃書有無符合被告之要求？若有 無符合被告之規格要求均未加確認，又豈會將原告之報 價資料送到新竹總公司讓陳心格經理進行最後之議價程 序？是以，證人陳心格經理所取得之報價單係由被告公 司臺南廠轉至新竹總公司，故被告一再辯稱未收到原告 所交付之系統規劃書與報價單資料，誠屬臨訟辯詞，且 均僅係其拒絕履約之藉口。 ㈢又兩造就採購單合意之內容已具體明確並得據之履行系爭純 水設備契約，故本件採購單已符合本約之要件與效力，而非 預約，茲說明如下： ⒈本件兩造從未主張系爭採購單係屬於預約，是兩造間應無(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 成立預約之合意存在。況依採購單之內容已具體明確約定 施作之內容、金額、付款方式與設備安裝完成日期，兩造 當可據之履行系爭純水設備契約，根本無需另訂契約，故 兩造經議價完成，並經被告總經理簽章之採購單內容即屬 可履行之合意內容，系爭採購單當屬本約而非預約。 ⒉本件兩造間之純水設備採購契約，係屬諾成契約，且兩造 均不爭執關於純水設備內容已經由原告進行報價，被告亦 經由臺南廠層轉至新竹總公司由專責之採購經理陳心格進 行議價，並達成總金額310萬元之合意，且就議價過程中 所達成之各項協議內容上簽經總經理同意後發出採購單予 原告，而採購單內容亦清楚記載採購契約標的內容「純水 設備(詳細內容如報價單)」、總價金「310萬元」、付款 條件「訂金20%（現金票），設備到廠安裝完成70% 月結3 個月票，驗收完成10%月結3個月票」、完成期限「設備安 裝完成日期12月15日」，並於說明欄第3點記載「廠商請 於3日內確認回傳本公司，逾期視為認可此訂單之內容」 。所有有關採購契約所必須約定之重要之點均已達成協議 ，由此足證雙方就本件採購契約已經達成合意。是以，本 件兩造關於純水設備之採購約定業就契約必要之點達成合 意，當不得因尚未訂立書面契約即認其僅屬預約之性質， 而應認其即為本約。更且，本件採購單即是「書面」且係 經過被告公司採購經理與總經理親自簽名確認之書面，因 此應認雙方已成立本約之意思。 ㈣退萬步言，倘鈞院仍認本件兩造經議價確認總價金為310萬 元之純水設備採購契約尚屬於「預約」者，則： ⒈基於訴訟經濟，預約債權人自得合併訴請債務人訂立本約 及履行本約，系爭採購單究竟為本約或預約，為本件所爭 執之事項，原告先位聲明部分主張兩造間已成立承攬契約 ，倘鈞院認兩造間系爭承攬契約尚未成立，則請求鈞院就 備位聲明加以審酌。 ⒉觀諸系爭採購單內容，雙方已就純水設備（詳細內容如報 價單）、總價金、付款條件、完成期限先為協商擬定以作 為原告施作純水設備材料承攬契約書之張本，且可知上開 經協商後之採購單內容，至少已具有預約之性質，故原告 遂得請求被告履行訂立本約之義務；另從預約之角度以觀 ，原告得請求被告訂立本約，本約之內容雙方所確認者乃 純水設備價金，而被告於97年11月13日發採購變更單停止 採購片面毀約，惟原告已施作完成如附件一所示之品項， 基於承攬關係，原告有施作被告即應給付，故原告得依約 請求給付價款。從而，本件原告已提出給付，有原證物六(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 號之資料及證據可茲為證，原告當得一併請求被告訂立本 約及請求給付價金。 ⒊又倘鈞院認為系爭採購單為預約，則兩造確認本約內容即 係被告所提出之97年10月29日工程合約書及其設計規劃書 、報價單（本院卷㈠第141-147頁）。另被告所提出之97 年10月29日工程合約書本約，其契約重要之點即總價金、 工程範圍、付款辦法、工程期限均與系爭採購單所確認之 內容相同，而其中有關本約工期部分，依系爭採購單上之 記載「設備安裝完成日期12/15」，而兩造於97年9月22日 確認該採購單內容之合意，是工期應為2個月又23日，倘 鈞院認為該採購單僅係預約，則本約工期亦應同為2個月 又23日。 ⒋有關原告已經履約完畢之說明：原告已依照報價單上所記 載之各項設備，設計製作完成，有採購發票及成品照片可 稽，所剩餘者僅係被告必須配合讓原告進入廠房現場，並 指定欲裝設系爭超純水設備之區域範圍，以利原告進行設 備安裝定位作業，換言之，原告相關設備均已製作完畢， 僅剩現場安裝定位，但被告卻突然告知原告取消訂單，造 成原告無從進場安裝定位，則原告最後進場安裝既係被告 所拒絕並發文告知，且被告若不告知應裝設系爭超純水設 備之廠房區域位置，原告亦無從進行安裝，雖原告曾經與 被告磋商多次，被告仍拒絕原告進廠安裝，是以，依民法 第235條但書「但債權人預示拒絕受領之意思，或給付兼 需債權人之行為者，債務人得以準備給付之事情，通知債 權人，以代提出」之規定，則本件原告既已準備就緒，然 被告已經預示拒絕受領且本件給付兼需被告配合同意原告 進場並指定裝設位置，依上開規定當應認為原告已經履約 完成。 ⒌此外，原告否認有雙方有合意解除預約，且自被告變更採 購單之行為及訴訟過程中，被告之抗辯事由並無終止預約 之意思表示，故被告無合法終止預約之意思表示。 ㈤按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作， 他方俟工作完成，給付報酬之契約。約定由承攬人供給材料 者，其材料之價額，推定為報酬之一部。次按工作未完成前 ，定作人得隨時終止契約。但應賠償承攬人因契約終止而生 之損害。民法第490條、第511條分別定有明文。本件原告在 被告取消採購單即終止合約之前，已依約從事承攬工作，並 特別針對被告製程需求所設計之純水設備系統，進行各項設 備組件之訂購與裝配，由於原告在被告於97年11月13日終止 合約之前已經施作完成13項設備組件，故原告乃依照各項設(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 備組件之成本與可得之利潤（即成本與單價間之差額）之總 和，向被告請求賠償。玆將原告已施作完成之項目及原告請 求被告賠償損害金額臚列如下（詳如附件一所示）： ⒈原水加壓泵浦（品項2）請求42,600元：原告購買加壓泵 浦，本項有2組，每組成本17,000元並已施作完成，利潤 為8,600元。 ⒉全自動多層過濾器（品項3）請求170,000元：原告購買過 濾器鐵桶與內部配件，而本套設備施作成本146,840元並 已施作完成，可得利潤為23,160元。 ⒊全自動活性碳過濾器（品項4）請求165,800元：原告購買 過濾器鐵桶與內部配件，而本套設備施作成本150,600元 並已施作完成，可得利潤為15,200元。 ⒋逆滲透純水設備R0-8T/每小時（品項7）請求467,500元： 原告購買機台材料及泵浦，而本套設備施作成本458,400 元並已施作完成，可得利潤為9,100元。 ⒌RO純水儲槽FRP-15T（品項8）請求421,500元：原告購買F RP槽，而本品項有3組，每組設備施作成本120,500元並已 施作完成，可得利潤為60,000元。 ⒍一次純水輸送泵浦（品項9）請求30,800元：原告購買泵 浦，而本品項有2組，每組設備施作成本16,500元並已施 作完成，可得利潤為0元。 ⒎混床MB樹脂塔（品項10）請求510,000元：原告購買過濾 器鐵桶與內部配件，而本品項有2套，每套設備施作成本 202,560元並已施作完成，可得利潤為104,880元。 ⒏一次純水儲槽FRP-10T（品項11）請求93,500元：原告購 買FRP槽，而本品項每組設備施作成本99,600元並已施作 完成，可得利潤為0元。 ⒐二次純水泵浦（品項12）請求23,800元：原告購買泵浦， 而本品項有2組，每組設備施作成本14,675元並已施作完 成，可得利潤為0元。 ⒑0.2μm過濾器（品項17）請求15,300元：本品項施作成本 10,700元並已施作完成，可得利潤為4,600元。 ⒒冷卻用水軟水設備（品項19）請求132,000元：原告購買 泵浦，而本品項每組設備施作成本111,575元並已施作完 成，可得利潤為20,425元。 ⒓一次純水回收系統（5MΩ）（品項20）請求28,500元：原 告購買泵浦，而本品項每組設備施作成本16,500元並已施 作完成，可得利潤為12,000元。 ⒔二次超純水回收系統（18MΩ）（品項21）請求42,500元 ：原告購買泵浦，而本品項設備施作成本25,375元並已施(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 作完成，可得利潤為17,125元。 ⒕上開13項已施作完成之品項金額總計共2,143,800元。 ㈥關於被告針對原告提出之請求金額及就原告所提出發票、計 算總表有質疑，玆說明如下： ⒈被告以發票日期作為區隔原告履約準備之時間點，純屬誤 導鈞院之作為，蓋以一般商業流程，均係先由供貨廠商報 價，確認成交後，進行交貨、驗貨，之後才會開立發票請 款，此由原告提出97年9月24日之統一發票可證。蓋由此 張統一發票可看出原告係在97年9月24日通知富山國際科 技有限公司（下稱富山公司）進行報價，並確認合約金額 ，因本筆買賣交易係採取分期付款，故開立發票之日期有 在97年9月24日、97年12月15日，最後1張發票才是在98年 3 月27日開立，是最後1張發票開立時間雖在98年3月27日 ，但原告向富山公司訂購耐酸槽，乃是在與被告簽訂採購 單（97年9月22日）後之第2日即97年9月24日，故被告將 之列為取消訂購單後，原告才進行購買之清單云云，自屬 錯誤。從而，被告以發票日期作為區隔原告履約準備之時 間點，與事實不符，自不足採。 ⒉又從被告所提出如附件二附表一至附表三之整理資料，可 知附表一至附表二之發票日期均係在被告97年11月13日片 面取消訂單之前即已開立，而附表三之編號3及4，均係在 97年9月24日已經購買，僅係分期付款，故僅剩附表三編 號1及2可能在97年11月13日之後所購買，然查，附表三編 號1及2之發票時間在97年11月13日及97年11月18日，與被 告97年11月13日片面取消訂單之日期相距僅有數日，且該 兩張發票均係同一家廠商宏聯泵浦股份有限公司所開立， 發票品名亦係不同型樣之泵浦，以發票在請款或付款時開 立之交易常情，本件上開兩張發票所載之泵浦當亦是在被 告取消訂單前就已經購買。 ⒊如附件二附表四中所謂（ａ）與（ｂ）金額不合之原因乃 發票號碼CU00000000，其中品名SBN10-10、單價40,950元 之泵浦，與本案工程無關，故被告予以納入計算，應屬誤 會。其餘部分之購買數量會較多，但本件之重點是在原告 購入之單價成本之證明。所謂（ｃ）與（ｄ）金額不合之 原因乃此部分黑鐵桶之差額僅有1,500元，因購入黑鐵桶 後，原告又做一些細部調整，故價格略有增加。所謂（ｅ ）與（ｆ）金額不合之原因乃是被告將發票金額與請款金 額重複合併計算，始生誤解。至於D、E、F、G中文品名部 分，其中KSHC、KSHP、KSNM均是濾心，僅規格不同。MD係 電磁盤。BW00-000-0000D10500G係逆滲透純水設備中之RO(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 膜管。304R08040係逆滲透純水設備中之RO管殼。此外， 原告所提供之發票，均係因本件工程之所需，只是在購買 過程中會考量降低購入成本而有增加購入數量，然重點係 在原告購入之單價成本。 ㈦並聲明： ⒈先位聲明： ⑴被告應給付原告2,143,800元，及自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 ⑵原告願供擔保，請准宣告假執行。 ⒉備位聲明： ⑴被告應與原告締結超純水系統設備之承攬本約。 ⑵被告應給付原告2,143,800元，及自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 ⑶原告願供擔保，請准宣告假執行。二、被告則以： ㈠兩造間就契約之內容並未於被告開立系爭超純水系統設備採 購單時達成合意而成立承攬契約，兩造間之承攬契約應於簽 訂正式合約後始為成立： ⒈承攬契約之成立，雖未如買賣契約以標的物及價金為其必 要之點，惟就買賣契約性質相符者，得為其他有償契約準 用之依據而言，是承攬之工作內容及報酬，係屬承攬契約 必要之點，亦即承攬契約所不可缺之要素。 ⒉被告公司臺南廠於97年因生產製程上有製程用水需求而需 購置純水設備，故依產能由廠務提出新廠廠務設備規範書 ，再交由各廠商按上述需求規範設計系統設備及報價，當 時由被告廠務李加文將新廠廠務設備規範書交予原告公司 之陳宏昇主任，再由原告提出設計規劃書及報價單予被告 ，並由被告採購經理陳心格與原告副理余東某進行議價， 惟其中新廠廠務設備規範書上已明確要求設備純水水量需 求之2次超純水用水量需為4立方公尺/每小時，此規範於 原告有意參與承攬時即已知悉。而原告於97年9月4日提出 超純水系統設備規劃書之內容，就2次超純水用水量之設 計為2.5立方公尺/每小時，雖與被告上開設備需求規範不 符，惟因被告基於信賴原告既有意參與承攬，必將依據被 告之需求規範提出設計內容，故被告於雙方洽談採購金額 後，於同年9月19日下採購單，然採購單內容並未同意採 用水量2.5立方公尺/小時之2次純水設備。嗣原告於97年9 月29日提出超純水系統設備合約書要求被告簽訂合約，但 此合約書中所附97年9月4日規劃書內容就2次純水設備用 水量之設計仍為2.5立方公尺/每小時，與被告一開始即於(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 新廠廠務設備規範書中載明之要求不符，故被告不同意簽 訂，並告知原告已無意簽訂合約，原告遂於同年10月29日 重新提出超純水系統設備合約書，並將該合約書中所附97 年10月20日規劃書內容就2次純水設備用水量更改為被告 所要求之4立方公尺/每小時，然因被告先前已告知原告不 欲簽約，故雙方仍未簽署合約，是本件雙方就2次純水系 統設備用水量未達成合意，自始未成立任何承攬契約。 ⒊再者，依兩造先前之商業交易慣例，兩造應俟簽訂正式合 約方有承攬契約之成立，此觀諸原告於97年9月29日及10 月29日分別提出超純水系統設備合約書及依被告以往向原 告及其他廠商發包採購施作工程之交易慣例為除下採購單 外，尚須再以書面簽訂正式合約，方為契約成立之模式（ 即以雙方簽訂合約方為承攬契約之成立要件）即足證明： ⑴被告曾於93年10月向原告採購一套純水設備，該採購案 亦係以合約之簽訂為承攬契約之成立要件。 ⑵被告向訴外人舟漢實業有限公司採購三廠二期廢水設施 之例亦可知，即使被告並未於採購單備註欄以書面註明 需簽訂正式合約方成立承攬契約，於交易慣例上，仍以 與廠商簽訂正式合約書，並以圖說或文字說明該採購案 內容細則作為承攬契約成立之要件。